ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN I DEFINITIES 1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Het Beveiligingsbedrijf: Fireline Security Group BV, te Roosendaal, Rechtzaad 15 4703RC - De Opdrachtgever: Opdrachtgever, natuurlijk persoon, die wel of niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf: - Het werk: het totaal van de tussen de Opdrachtgever en het Beveiligingsbedrijf overeengekomen werkzaamheden en diensten de daarbij door het Beveiligingsbedrijf geleverde materialen. II AANBOD 2
Het aanbod wordt schriftelijk uitgebracht behoudens spoedeisende omstandigheden. 3 Het aanbod geeft inzicht in de prijs (met afzonderlijke vermelding van de verschuldigde omzetbelasting) en de prijsvormingmethode: aanneming of regie. - Bij aanneming komen partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht (Bij grote aanneming boven de € 10.000,- bestaat een stelpost). - Bij regie doet het Beveiligingsbedrijf nauwkeurig opgave van de lonen en prijzen. Desgewenst geeft het Beveiligingsbedrijf een indicatie over de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. 4 In het schriftelijke aanbod en diensten wordt onder meer aangegeven: a. Een omschrijving van het werk, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod en diensten mogelijk te maken; b. Volgens tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen of berekeningen
zal het werk worden uitgevoerd: c. Het tijdstip van aanvang van het werk: d. Een indicatie omtrent de uitvoeringsduur van het werk: e. Of betaling
in termijnen zal plaats vinden: f. Of op het werk de risicoregeling beveiligingstechniek* van toepassing zal zijn: g. Of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke: h. Of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn, en zo ja welke. 5 De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen blijven het (intellectuele) eigendom van het Beveiligingsbedrijf. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld met het oogmerk een vergelijkbaar aanbod te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. 6 Indien het aanbod niet wordt aanvaard, dienen alle in het vorige artikel genoemde bescheiden binnen veertien dagen na een daartoe door het Beveiligingsbedrijf gedaan verzoek franco aan hem te worden teruggezonden. 7 Het Beveiligingsbedrijf is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het aanbod in rekening te brengen, mits hij de opdrachtgever tevoren schriftelijk op deze kosten heeft gewezen. 8 Het aanbod dient vergezeld te gaan van een exemplaar van deze algemene voorwaarden. III UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Verplichtingen van het Beveiligingsbedrijf. 9 Het Beveiligingsbedrijf is verplicht zijn aansprakelijkheidsrisico te dekken door verzekering, overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken. Hiertoe sluit hij tenminste een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven(AVB-polis) af met een verzekerde som van minimaal twee miljoen Euro per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 10 Het Beveiligingsbedrijf overlegt op verzoek van de Opdrachtgever de bescheiden, waaruit blijkt dat hij deze verzekering heeft afgesloten. 11 Het Beveiligingsbedrijf neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing verklaarde voorschriften in acht. Eventuele financiële
gevolgen van wijzigingen in de voorschriften die na de dag van het aanbod in werking treden, komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat het Beveiligingsbedrijf die gevolgen reeds op de dag van het aanbod had kunnen voorzien. 12 Het Beveiligingsbedrijf zal het werk goed, deugdelijk en volgens de bepalingen
van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden zullen worden verricht binnen de normale werktijden van het Beveiligingsbedrijf, tenzij anders overeengekomen. 13 Het Beveiligingsbedrijf is verplicht de Opdrachtgever te wijzen op: a. Fouten of gebreken in de door de Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen; b. Gebreken of ongeschiktheid van zaken (materialen of hulpmiddelen) die afkomstig zijn van de Opdrachtgever, daaronder begrepen de (on)roerende zaak waarop of waaraan hij het werk laat uitvoeren; een en ander voor zover het Beveiligingsbedrijf deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. 14 Het Beveiligingsbedrijf vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van het Beveiligingsbedrijf. zelf dan wel van zijn ondergeschikten of van andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.
Verplichtingen van de Opdrachtgever: 15 De Opdrachtgever stelt het Beveiligingsbedrijf in de gelegenheid het werk te verrichten. 16 De Opdrachtgever zorgt ervoor dat het Beveiligingsbedrijf tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens. het Beveiligingsbedrijf geeft hiervoor aanwijzingen op zijn vakgebied. 17 De Opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor eventuele telefoonkosten wanneer een telefoonaansluiting beschikbaar is,mits noodzakelijk ten behoeve van de uitvoering van het werk. Dit geld ook voor netwerken en computers. 18 De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voerenwerkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van het Beveiligingsbedrijf behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht,dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit artikel ontstaat, dient de Opdrachtgever het Beveiligingsbedrijf hiervan tijdig in kennis te stellen. 19 De Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
a. Fouten of gebreken in de van hem verlangde constructies en werkwijzen:
b. Gebreken of ongeschiktheid van zaken (materialen of hulpmiddelen) die van hem afkomstig zijn of door hem zijn voorgeschreven dan wel bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken, daaronder begrepen de (on)roerende zaak waarop of waaraan hij het werk laat uitvoeren:
c. De niet of niet tijdige levering van de onder b. genoemde zaken:
d. Hem of in zijn opdrachtdoor derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen; Een en ander laat onverlet de in artikel 13 vermelde plicht van het Beveiligingsbedrijf de Opdrachtgever te waarschuwen. 20 De Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van de Opdrachtgever verblijven. 21 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat uit het werk komende zaken (zoals materialen en onderdelen) verontreinigd zijn ,is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen. Meer- en minderwerk 22 Bij de prijsvormingmethode aanneming vindt verrekening van meer- en minderwerk plaats:
a. In geval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering;
b. In geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
c. In het geval bedoeld in artikel25. 23 Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft het Beveiligingsbedrijf recht op een bedrag gelijk aan 10% van het
verschil van die totalen. 24 Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van het Beveiligingsbedrijf en van de Opdrachtgever
op verrekening van meer- en minderwerk onverlet,Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt. Gewijzigde uitvoering. 25 Wanneer tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerste met deze omstandigheden bekend wordt in overleg met de andere partij. Het Beveiligingsbedrijf wijst de Opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties. Bij aanneming wordt een overeengekomen gewijzigde uitvoering als meer- en minderwerk verrekent. Beëindiging van het werk in onvoltooide staat. 26 De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen in welk geval hij de voor het gehele werkgeldende prijs zal moeten betalen met inachtneming van het volgende:
- Bij aanneming heeft het Beveiligingsbedrijf in dat geval
recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de besparingen die voor hem uit de opzegging voortvloeien;
- Bij regie wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op de grondslag van de gemaakte kosten, verrichte arbeid en de winst die het Beveiligingsbedrijf over het gehele werk zou hebben gemaakt. 27 Het Beveiligingsbedrijf zendt de Opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de Opdrachtgever ingevolge de opzeggingverschuldigd is. Uitvoeringsduur,oplevering 28 De overeengekomen termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient de Opdrachtgever het Beveiligingsbedrijf derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 29 Het Beveiligingsbedrijf heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door
wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van het Beveiligingsbedrijf kan worden gevergd dat
het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd. 30 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
- Hetzij wanneer het Beveiligingsbedrijf aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld, dat het werk voltooid is;
- Hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat het Beveiligingsbedrijf schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden;
- Hetzij wanneer de Opdrachtgever het werk (vroegtijdig) in
gebruik neemt, met dien verstande dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. 31 Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn,zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring of aanvaarding mogen
zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming van het werk niet in de weg staan. 32 Oplevering ontslaat het Beveiligingsbedrijf van alle aansprakelijkheid voorgebreken die de Opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken. 33 Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van het Beveiligingsbedrijf naar de Opdrachtgever. 34 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor het Beveiligingsbedrijf voortvloeiende schade en kosten door de Opdrachtgever te worden vergoed.
IV BETALING Risicoregeling 35 Indien is overeengekomen dat op het werk de risicoregeling beveiligingstechniek* van toepassing zal zijn zal hij regie de verrekening van wijzigingen van lonen, in plaats van op basis van het in de risicoregeling opgenomen loonbestanddeel, geschieden op basis van alle voor de uitvoering van het werk aan de factor arbeidtoegerekende vergoedingen. 36 Onverminderd de toepasselijkheid van de risicoregeling beveiligingstechniek* voor de verrekening van wijzigingen van lonen en prijzen, blijven kostenverhogingen die zich voordoen binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en het gevolg zijn van bedoelde wijzigingen van lonen en prijzen, voor rekening van het Beveiligingsbedrijf.
Zekerheid 37 Na het sluiten van de overeenkomst kan het Beveiligingsbedrijf zekerheidbedingen indien hij goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indienen voor zolang de Opdrachtgever in dat geval weigert of nalaat zekerheid te stellen, is het Beveiligingsbedrijf gerechtigd de uitvoering van het werk te schorsen.
Betaling in termijnen 38 Wanneer betaling in termijnen is overeengekomen dient betaling telkens plaats te vinden uiterlijk veertien dagen na de dag waarop het Beveiligingsbedrijf de termijnfactuur aan de Opdrachtgever heeft toegezonden. De door de Opdrachtgever aan het Beveiligingsbedrijfverschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk vermeld.
De eindafrekening 39 Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient het Beveiligingsbedrijfbij de Opdrachtgever de eindafrekening in. 40 De eindafrekening biedt een volledig overzicht van al hetgeen partijen over en weer ingevolge de overeenkomst verschuldigd zijn en waren. In de eindafrekening wordt daartoe onder meer opgenomen:
Bij aanneming:
- De aanneemsom;
- Een specificatie van het meer- en minderwerk:
Bij regie:
- Een specificatie van de gebruikte materialen en de prijzen daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de overige kosten;
- Het totaalbedrag van alle op het werk betrekking hebbende (termijn)facturen; Een specificatie van al hetgeen partijen overigens op grond van de overeenkomst van elkaar te vorderen hebben en hadden. 41 Heeft het Beveiligingsbedrijf een richtprijs genoemd dan mag deze richtprijs met niet meer dan 25 % worden overschreden, tenzij het Beveiligingsbedrijf de Opdrachtgever zo tijdig mogelijk voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding heeft gewaarschuwd. 42 Betaling van de eindafrekening vindt plaats uiterlijk veertien dagen na de dag waarop het Beveiligingsbedrijf de eindafrekening heeft ingediend.
Verzuim Opdrachtgever 43 Indien de betaling niet tijdig is verricht, verkeert de Opdrachtgever in verzuim en is het Beveiligingsbedrijf bevoegd het werk en de garantie te schorsen, mits hij de Opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen zeven dagen te betalen en die betaling is uitgebleven, onverminderd de hem verder toekomende rechten. 44 Het Beveiligingsbedrijf is na verloop van de in het vorige artikelgenoemde termijn van zeven dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij het Beveiligingsbedrijf verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag. 45 Over de tijd dat de Opdrachtgever met de betaling in verzuim is geweest, kan het Beveiligingsbedrijf over het aan hem verschuldigde bedrag rente in rekening brengen. Deze rente is op jaarbasis gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met 2%. 46 Een door de Opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens in mindering van opeisbare rekeningen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op latere rekeningen. Eigendomsvoorbehoud 47 Het Beveiligingsbedrijf blijft de eigenaar van alle zaken (zoals materialen en onderdelen) zolang de Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, met inbegrip van hetgeen de Opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden. 47/2 Het Beveiligingsbedrijf is bevoegd materialen en onderdelen te demonteren bij uitblijven van betaling. V GARANTIE 48 Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verbindt het Beveiligingsbedrijf zich om gebreken, die ten tijde van de oplevering reeds aanwezig waren doch eerst binnen zes maanden na de oplevering aan de dag treden,kosteloos te herstellen. 49 Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen bij een juiste wijze van gebruik van het werk. Zij strekt zich
niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door de Opdrachtgever, niet door het Beveiligingsbedrijf uitgevoerde veranderingen of reparaties dan wel normale slijtage of gebreken waarvoor de Opdrachtgever aansprakelijk is ingevolge artikel 19. 50 Om zich op de garantie te kunnen beroepen, dient de Opdrachtgever:
- Aannemelijk te maken dat de desbetreffende gebreken aan kunnen worden het Beveiligingsbedrijf toegerekend;
- Binnen redelijke termijn na ontdekking van de geconstateerde gebreken het Beveiligingsbedrijf daarvan in kennis te stellen;
- Alle medewerking te verlenen om het Beveiligingsbedrijf
in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen. 51 De ingevolge de garantieverplichting door het Beveiligingsbedrijf vervangen gebrekkige onderdelen worden zijn eigendom. VI AANSPRAKELIJKHEID Beveiligingsbedrijf Voor de oplevering 52 Het Beveiligingsbedrijf herstelt voor eigen rekening schade aan het werk, die is ontstaan alvorens het werk is opgeleverd, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt. 53 Het Beveiligingsbedrijf is aansprakelijk voor door de Opdrachtgevergeleden schade aan andere zaken dan het werk, indien en voor zover deze schade hem kan worden toegerekend en deze aansprakelijkheiddoor zijn verzekering wordt gedekt. 54 De beide voorgaandeartikelen gelden op overeenkomstige wijze. indien het Beveiligingsbedrijf werkzaamheden verricht ter vervulling van zijn garantieverplichting. Na de oplevering 55 Na de oplevering is het Beveiligingsbedrijf niet verder aansprakelijk voortekortkomingen aan het werk dan tot nakoming van zijn in de artikelen 48 t/m 51 omschreven garantieverplichting. 56 Het Beveiligingsbedrijf is slechts aansprakelijk voor de door de Opdrachtgever geleden schade als gevolg van de in artikel 48 bedoelde gebreken, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt. Omvang van de schadevergoeding 57 Indien het Beveiligingsbedrijf ingevolge deze voorwaarden gehouden is de schade die de Opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van de door de verzekering gedane uitkering en het eigen risico van de verzekering. 58 De in de voorgaandeartikelen opgenomen beperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het Beveiligingsbedrijf of zijn leidinggevende ondergeschikten. 59 De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de Opdrachtgever jegens het Beveiligingsbedrijf ingevolge deze voorwaarden, verjaart doorverloop van één jaar nadat de Opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd. VII SLOTBEPALING 60 Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten. 61 Elk geschil tussen het Beveiligingsbedrijf en de Opdrachtgever, zal met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door de Raad van Arbitragevoor de Metaalnijverheid en Handel. 62 In afwijking van het voorgaande artikel kunnen geschillen, welke tot de competentie van de kantonrechter behoren, ter keuze van de meest gerede partij ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd. * RISICOREGELING BEVEILIGINGSTECHNIEK Verrekening loonkostenwijzigingen: (L2-Ll)/L1x 100% = ...% L1: loonniveau per datum aanbod; L2: loonniveau per datum wijziging. Loonniveau: CBS regelingslonen per uur,beveiligingsbedrijven. Verrekening materiaalprijzen: (M2-Ml)/Ml xl00%= ... % Ml: prijsindexcijfer per datum aanbod; M2:prijsindexcijfer per datum wijziging. Prijsindexcijfer: CBS indexcijfers van de producentenprijzen afzet binnenland.
Fireline Security Group BV KvK 20158311 te Breda Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rijnland onder nummerB-01180 dd 5 september 2001 | 
